Тендеры и конкурсные торги / Свердловская область / Строительство / проектирование / ремонт

14-10-2020

Электронный аукцион на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (#49154065)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Свердловская область
Город проведения закупки/тендера: Екатеринбург
Сумма контракта: 70 910 914 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) Электронный аукцион (ПП РФ 615)
Номер закупки 026250000012000335
Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Свердловской области
Наименование электронной площадки в сети "Интернет" РТС-тендер
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» http://www.rts-tender.ru

Предмет электронного аукциона

Предмет электронного аукциона Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт фасада
Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ

Информация о заказчике тендера

Наименование организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Регион Свердловская обл
Адрес 620014, Свердловская, Екатеринбург, Бориса Ельцина, дом 3, офис (квартира) 612
Адрес электронной почты kamaletdinova@fkr66.ru
Номер телефона 7-343-2875454-132
Контактное лицо Камалетдинова Юлия Борисовна

Информация о процедуре электронного аукциона

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 09.11.2020 08:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 23.11.2020
Дата проведения электронного аукциона 26.11.2020

Условия договора

Начальная (максимальная) цена договора, рублей 70910914.8
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 2127327.44
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору 1418218.30
Место выполнения работ и (или) оказания услуг согласно Адресному перечню (Приложение № 2)
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг Сроки выполнения работ по Договору: - дата начала: дата подписания акта открытия Объекта для проведения работ по капитальному ремонту применительно к каждому из Объектов, указанных в Приложении № 2; - дата окончания: не позднее «24» декабря 2021 г.
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных со стороны Заказчика Акта КС-2, Справки КС-3 в 30 (тридцати) дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

Документы

Документация об электронном аукционе.docx

Приложение № 1 (Проект договора).rar

Приложение № 2 (Адресный перечень).xlsx

Приложение № 3.1. (Стоимость этапов выполнения работ).xlsx

Приложение № 3 (Сметная документация).zip

Приложение № 4 (Рекомендуемая форма банковской гарантии).docx


Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Запрос цены. Поставка наборов реагентов для анализатора биохимического BS-480
Запрос цены. Поставка продуктов питания
Запрос цены. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств вычислительной техники и периферийного оборудования
Запрос цены. Оказание услуг по охране объектов, занимаемых мировыми судьями Хабаровского края, с помощью пульта централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации
Запрос цены. Поставка масел, смазок и жидкостей специальных
Запрос цены. Поставка офисных кресел

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Вы можете увидеть какие предложения были сделаны заказчику и какими организациями. Узнать кто победитель и с кем был заключен контракт. Если Вы хотите получать полную информацию по победителям и участникам, то можете подписаться на специализированную рассылку. Так же как и получить аналитический отчет за любой срок по Вашей тематике
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.