17-03-2017
Город проведения закупки/тендера: Екатеринбург
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту помещений в здании АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. (#27118947)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Свердловская областьГород проведения закупки/тендера: Екатеринбург
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Лот № 1. Выполнение работ по ремонту помещений в здании АО "СО ЕЭС" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
| Категории классификатора: |
4540233 Штукатурка поверхностей внутри зданий 4540236 Выравнивание сплошное и подготовка поверхностей под окраску или оклейку обоями 4540256 Устройство полов паркетных 4540294 Окраска внутри помещений водными составами |
||
| Дата публикации: | 16.03.2017 14:02 | ||
| Сроки поставки: |
01.06.2017 - 30.10.2017 Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ - дата заключения Договора; окончание выполнения Работ - не позднее 30 октября 2017 года. Работы выполняются в 3 этапа, сроки выполнения отдельных этапов работ определяется Приложением №2 к Договору. |
||
| Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Контактное лицо: | Антропова Мария Сергеевна, тел.+7 (343) 359-23-37, ams@ural.so-ups.ru | ||
| Конкурсная комиссия: | Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 17.02.2012 № 40. | ||
| Требования к участникам: |
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в
конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе иметь лицензию МЧС России на следующие виды работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 1 ); -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 2) б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации; д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; е) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица з) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора работ, общая стоимость которых составляет не менее чем 50 (Пятьдесят) процентов начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса. и) Участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
||
| Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
| Конкурсная документация: | |||
| Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
| Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: |
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в конкурсе, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без
учета налогов, что составляет 58 325 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать пять) рублей 13 копеек. Обязательства Участника, связанные с подачей Конкурсной заявки, могут быть обеспечены Участником по его выбору иным способом (денежное обеспечение, банковская гарантия), предусмотренным пунктом 1 статьи 17 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», размещенного на Торговой площадке. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 58 325 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать пять) рублей 13 копеек. |
||
| Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
| При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
| Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
| Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 06.04.2017 в 09:00 по московскому времени. | ||
| Дата рассмотрения заявок: | 17.04.2017 12:00 | ||
| Место рассмотрения заявок: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
| Дата и время подведения итогов: | 17.04.2017 12:00 | ||
| Место подведения итогов: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
| Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: |
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и
сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. |
||
| Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 2 916 256,66 руб. (цена без НДС) | ||
| Переторжка: | Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
|
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ||
| Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации) | ||
| Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | 620000, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 | ||
| Программа закупок: | Заявка № 6350935 | ||
| Выгрузка на ОС: |
|
||
| Дата последнего редактирования: | 16.03.2017 09:42 | ||
| Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
|
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |
Источник
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Поставка строительных материаловПраво заключения договора на выполнение работ по объекту: «Реконструкция распредсетей в г.Нижнем Новгороде Реконструкция КЛ-6кВ ПС Кировская ф.626 - РП-28 1 СШ (СМР)» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго»
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ КТП Бегичево Октябрьская, Промкомбинат для нужд ПАО «МРСК Центра и...
Открытый одноэтапный конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ МТП, ЗТП Игумново, Круглянский, Южная для нужд ПАО «МРСК Центра и...
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ВЛ 35-110 кВ филиала «Тулэнерго» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 г.
Определение поставщика на поставку Оборудования РЗА для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК»
