13-06-2017
Город проведения закупки/тендера: Екатеринбург
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту помещений здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1 (#28473234)
Стать клиентом Регион проведения тендера: Свердловская областьГород проведения закупки/тендера: Екатеринбург
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Лот № 1. выполнение работ по ремонту помещений здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1
| Категории классификатора: |
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
Показать все (ещё 3) Скрыть 3 категории
4530652 Установка светильников 4540236 Выравнивание сплошное и подготовка поверхностей под окраску или оклейку обоями 4540242 Устройство стяжек 4540248 Устройство полов из керамических плиток |
||
| Дата публикации: | 09.06.2017 11:08 | ||
| Сроки поставки: |
14.08.2017 - 31.10.2017 Сроки выполнения работ: начало выполнения Работ - дата заключения Договора; окончание выполнения Работ - не позднее 31 октября 2017 года. Работы выполняются в 2 этапа, сроки выполнения отдельных этапов работ определяется Приложением №2 к Договору. (Участник вправе предложить иные, более короткие сроки выполнения Работ) |
||
| Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Контактное лицо: | Антропова Мария Сергеевна, тел.+7 (343) 359-23-37, ams@ural.so-ups.ru | ||
| Конкурсная комиссия: | Закупочная комиссия Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала, созданная приказом Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала от 17.02.2012 №40 (в редакции приказа от 19.08.2015 №167) | ||
| Требования к участникам: |
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в
конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе: наличие у Участника конкурса лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 2 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225)); б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации; д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; е) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица; з) наличие за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора работ, общая стоимость которых составляет не менее чем 50 (Пятьдесят) процентов начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса; и) Участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
||
| Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
| Конкурсная документация: | |||
| Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
| Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: |
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в конкурсе, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без
учета налогов, что составляет 71 281 (Семьдесят одна тысяча двести восемьдесят один) рубль 59 копеек. Обязательства Участника, связанные с подачей Конкурсной заявки, могут быть обеспечены Участником по его выбору иным способом (денежное обеспечение, банковская гарантия), предусмотренным пунктом 1 статьи 17 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», размещенного на Торговой площадке. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 71 281 (Семьдесят одна тысяча двести восемьдесят один) рубль 59 копеек. |
||
| Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
| При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
| Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
| Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 03.07.2017 в 09:00 по московскому времени. | ||
| Дата рассмотрения заявок: | 17.07.2017 12:00 | ||
| Место рассмотрения заявок: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
| Дата и время подведения итогов: | 17.07.2017 15:00 | ||
| Место подведения итогов: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
| Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: |
Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления
конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор между Заказчиком и Победителем заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. |
||
| Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 3 564 079,66 руб. (цена без НДС) | ||
| Переторжка: | Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
|
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ||
| Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Порядок оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации). | ||
| Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | г Екатеринбург, ул Дагестанская, д 1 | ||
| Программа закупок: | Заявка № 6776755 | ||
| Выгрузка на ОС: |
|
||
| Дата последнего редактирования: | 08.06.2017 09:48 | ||
| Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
| Получить банковскую гарантию |
|
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |
АО «Центр развития экономики» © 2002—2017
Электронная торговая площадка B2B-Center
+7 495 989-85-19, 8 800 555-85-19
3-я Рыбинская улица, дом 18, строение 22,
БЦ «Буревестник», Москва, Россия, 107113
Посмотреть на карте
БЦ «Буревестник», Москва, Россия, 107113
Банковские реквизиты
- Электронная подпись
- Пресс-центр
- О компании
- Контакты
- Партнерам
- О системе
- Сервисы
- Каталог товаров и услуг
- Портал «Торг уместен»
- Торговые площадки
- Карьера
- Инструкции и регламенты
- Энциклопедия закупок
Приложение «Мои торги»
Блог
Источник
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области. (г. Мурманск, ул. Фрунзе 17)Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области. (г. Мурманск, ул. Бредова 17; ул. Полухина 16)
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области. (г. Мурманск, ул. вице-адмирала Николаева, д. 7)
Право заключения Договора на выполнение работ согласно техническому заданию по объекту: «СМР Реконструкция ПС 110 кВ Квань, ПС 110/35/10 кВ Азарово с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов» для нужд филиала «Калугаэнерго» ПАО...
Корректировка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: ««Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. А. Космодемьянского в г. Калининграде (2 очередь, 1 часть)»
Право заключения договора на выполнение работ по объекту: «Опора инженера Шухова. Реконструкция системы берегоукрепления (СМР)» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго».
