Категории классификатора: |
4530103 Прокладка воздуховодов из листового алюминия 4530106 Установка воздухораспределителей и жалюзийных стальных решеток 4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 4530108 Установка шумоглушителей и гибких вставок |
||
Дата публикации: | 07.03.2018 12:08 | ||
Сроки поставки: |
01.05.2018 - 31.10.2018 Сроки выполнения Работ: дата начала выполнения Работ – дата заключения Договора; дата окончания выполнения Работ – 31.10.2018. |
||
Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Контактное лицо: | Антропова Мария Сергеевна, тел.+7 (343) 359-23-37, ams@ural.so-ups.ru | ||
Конкурсная комиссия: | Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 20.09.2017 № 156. | ||
Требования к участникам: |
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в
конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе: ? монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 2 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225); ? монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 4 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225). б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации; д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица; ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; и) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных предмету договора работ, общая стоимость которых составляет не менее чем 50 % (Пятьдесят процентов) начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса. |
||
Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
Конкурсная документация: | |||
Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: |
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов,
что составляет 32 075 (Тридцать две тысячи семьдесят пять) рублей 98 копеек. Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 32 075 (Тридцать две тысячи семьдесят пять) рублей 98 копеек. |
||
Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 28.03.2018 в 09:00 по московскому времени. | ||
Дата рассмотрения заявок: | 10.04.2018 12:00 | ||
Место рассмотрения заявок: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
Дата и время подведения итогов: | 10.04.2018 15:00 | ||
Место подведения итогов: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: |
Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления
Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается на основании Протокола о результатах конкурса не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора конкурса и пунктом 2.5.4. |
||
Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 1 603 799,08 руб. (цена без НДС) | ||
Переторжка: | Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ||
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации). | ||
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | 620000, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 | ||
Программа закупок: | Заявка № 9257595 | ||
Выгрузка на ОС: |
|
||
Дата последнего редактирования: | 07.03.2018 11:58 | ||
Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
Получить банковскую гарантию |
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |