|
||||||||||||||||||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1302270670070 | |||||||||||||||||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130227/0670/070 | |||||||||||||||||
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество Росэнергоатом филиал "Белоярская АЭС"", Россия, 624250, Свердловская область, город Заречный,а/я 149, Белоярская АЭС | |||||||||||||||||
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |||||||||||||||||
Контактное лицо: |
Хайрова Вера Николаевна инженер ЦЗ |
|||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
поставка противогазов ГП-7 согласно спецификации |
|||||||||||||||||
Категория продукции: |
Противогазы промышленные |
|||||||||||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||||||||||
Сумма обеспечения: | Не указана | |||||||||||||||||
Цена за единицу: | 2 000 000,00 руб. | |||||||||||||||||
Требовать обеспечение: | Нет | |||||||||||||||||
Начальная цена предмета договора: | 2 000 000,00 руб. (в том числе НДС) | |||||||||||||||||
Условия оплаты: |
Заказчик не позднее 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Договора обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере не более
25% от общей стоимости работ при наличии у Подрядчика банковской гарантии в качестве обеспечения возврата аванса (не зависимо от суммы авансового платежа). Оплата выполненных работ производится не позднее 30 банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом ранее выплаченного аванса. Поставщик обеспечивает предоставление следующих документов: -товарная накладная на отпуск продукции (форма ТОРГ-12); -счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ; -сертификаты соответствия, заверенные синей печатью держателя сертификата, указанного в сертификате, либо нотариальной конторы. |
|||||||||||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: Россия, Свердловская область, г. Заречный, Белоярская АЭС. | |||||||||||||||||
Срок заключения договора после определения победителя: | 25.03.2013 | |||||||||||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 05.05.2013, Дата окончания поставки: 28.06.2013 | |||||||||||||||||
Дата публикации: | 27.02.2013 12:04 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.03.2013 06:00 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||||||||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 07.03.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1129984" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||||||||||
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. Сертификат соответствия или Декларация о соответствии, заверенные синей печатью держателя сертификата, указанного в сертификате, либо нотариальной конторы; в соответствии с действующим законодательством РФ. - сертификат качества; - технический паспорт. 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. |
|||||||||||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. Сертификат соответствия или Декларация о соответствии, заверенные синей печатью держателя сертификата, указанного в сертификате, либо нотариальной конторы; в соответствии с действующим законодательством РФ. . 3. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 4. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|||||||||||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||||||||||
|