|
||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1304180670145 | |
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130418/0670/145 | |
Организатор процедуры: | Открытое Акционерное Общество Росэнергоатом филиал "Белоярская АЭС"", Россия, 624250, Свердловская область, город Заречный,а/я 149, Белоярская АЭС | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Фефилов Евгений Александрович экономист центра закупок |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
поставка арматуры ДУ50-200 класса 4 Н согласно спецификации | |
Категория продукции: |
Машины, оборудование и комплектующие изделия общемашиностроительного применения (кроме комплектующих изделий электронной техники) |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Сумма обеспечения: | Не указана | |
Цена за единицу: | 973 231,13 руб. | |
Требовать обеспечение: | Нет | |
Начальная цена предмета договора: | 973 231,13 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Оплата 100% производится на основании счета-фактуры в течение 30 календарных дней после получения Продукции на склад Грузополучателя надлежащего качества и в надлежащей комплектности и подписания акта входного контроля. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Россия, Свердловская обл., г. Заречный, Белоярская АЭС, СХ. | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 03.06.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.06.2013, Дата окончания поставки: 30.08.2013 | |
Дата публикации: | 18.04.2013 13:53 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.04.2013 06:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 30.04.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1146208" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли 6. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1146208 | Скачать файл ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН (16 Кб) | 18.04.2013 13:50 | |
2-1146208 | Скачать файл Документация (1) (195 Кб) | 18.04.2013 13:50 | |
3-1146208 | Скачать файл спецификация (97 Кб) | 18.04.2013 13:50 | |
4-1146208 | Скачать файл Договор поставки ПОН (175 Кб) | 18.04.2013 13:50 |